每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

仲裁申請書格式字體大小篇一

申請人：_________________________(填寫公司名稱或個人姓名)。

被申請人：_______________________(填寫公司名稱或個人姓名)。

仲裁依據：____________________________(申請人提出仲裁申請所依據的仲裁協議)。

仲裁請求：____________________________。

(按主次順序列明各項仲裁請求。仲裁請求的對象要清楚，金額要具體，幣種要明確;如主張利息請求，應明確利息計算的起止日期以及計算利息的利率;如申請人有其他非金錢的請求，應寫具體，并應具有可執行性。)

事實與理由：__________________________。

(簡明扼要地敘述本案的案情，要條理清楚，重點突出。在敘述過程中涉及到的相關證據材料應注明在附件材料中的序號。)。

此致

中國海事仲裁委員會。

申請人：______________(簽字蓋章)。

委托代理人：__________(簽字蓋章)。

日期：____________________________

提醒勞動者要避免申請勞動爭議仲裁的四種誤區：

要進入勞動爭議仲裁程序，先要寫一份《勞動爭議仲裁申請書》(以下簡稱仲裁申請書)。有的勞動者認為，仲裁申請書中的事實部分越簡明越好，等到正式開庭時再詳細說清楚也不遲。仲裁申請書是勞動仲裁員接觸勞動爭議案件的第一手材料，而且整個立案審查和案件審理，都是圍繞仲裁申請書展開的，因此，“第一印象”很重要。

因受法律知識和語言表達習慣所限，勞動者往往不善于使用法言法語，寫仲裁申請書時大多為流水賬式記述。按照以往經驗來看，仲裁申請書不僅需要說清基本事實，還應把雙方的法律關系以及基于法律關系引發爭議、勞動權益受到侵害的具體情況交代清楚。

具體而言，仲裁申請書一般包括申請人信息、被申請人信息、法定代表人信息、請求事項、事實與理由等部分。其中，重點是“事實與理由”部分，該部分一般圍繞雙方建立勞動關系的基本事實展開，包括什么時間、到什么地點、為什么單位提供什么工種或崗位的勞動，接受什么單位的管理，由什么單位支付勞動報酬，從事的工作是否屬于該單位的業務范圍，以及什么勞動權益受到侵害的事實等。同時，“事實與理由”部分又需為各項仲裁請求的成立提供事實和法律依據。

實踐中，勞動者往往隨意變更仲裁請求。比如，有的勞動者在遞交仲裁申請書時只提了一項仲裁請求，在依法開庭審理結束后，又覺得自己提少了，還應增加兩項仲裁請求，隨及又向仲裁機構提出變更申請;有的勞動者在勞動仲裁階段只提了兩項仲裁請求，不服仲裁裁決進入一審訴訟階段后，又臨時增加了一項訴求。

根據相關法律規定，增加、變更仲裁請求超出規定期限的，則可能視為新的爭議不被審理;新增加的仲裁請求，未依法經過勞動仲裁程序的，如新增訴求與原訴求具有可分性，則可能不被審理或不予支持;對于勞動者臨時增加的仲裁請求，用人單位可要求仲裁委或人民法院依法重新計算答辯和舉證期限，如此直接導致的結果就是增加勞動者維權的時間成本。時間是勞動維權過程中最昂貴的一項成本，因為它不可再生。因此，勞動者要盡可能地避免出現仲裁請求變來變去、隨意增加變更的情形，建議在綜合評判爭議事實的基礎上一并提出可主張的全部訴求(基于勞動仲裁或訴訟策略考慮的除外)。”

實踐中發現，勞動者大多證據意識不強，不清楚哪些證據對自己有利，以及如何合法有效地收集證據。

訴前的調查取證是啟動勞動仲裁程序的準備環節，非常重要。首先，未進入法律程序前，勞資糾紛還可以通過協商、和解或向調解機構申請調解等渠道進行解決，這個過程是最佳的收集證據時期;其次，勞動者在專業機構或者勞動法專業律師的指導下收集證據，取證的效率、證據的效力和被采信程度相對較高;再有，在通過訴前調查取證對爭議事實深入了解的基礎上，更易提出合法、明確、完整的仲裁請求，可少走彎路;最后，一般情況勞動爭議仲裁機構在審查時會要求提供被申請人的企業工商登記等相關資料，申請人可到企業注冊或登記的工商行政管理部門調取，并加蓋工商行政管理部門公章。

發生勞動爭議后，不少用人單位會與勞動者進行協商處理。但是，也有不少用人單位以開會研究或向上級報告為由，一次次拖延。發生勞動爭議后，積極與用人單位進行協商或和解是對的，但請注意協商或調解不能無限期地拖延，否則很容易因超過勞動仲裁時效而導致無法進入法律維權渠道。實踐中，勞動者與用人單位之間就爭議事項進行的協商大多是口頭方式，很難有證據保留，如一旦超過一年的勞動仲裁申請時效而又無法就“時效中斷或中止”進行舉證時，勞動爭議仲裁機構很可能會不予受理。

所以，要把握好申請仲裁的時間。首先，勞動者要在與用人單位就爭議事項進行協商的同時，在一年的時效范圍內預留出合理的仲裁申請準備時間;其次，勞動者要向有管轄權的勞動爭議仲裁委員會遞交仲裁申請書，以免走彎路。

依據規定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為一年，仲裁時效期間從當事人知道或應當知道其權利被侵害之日起計算。勞動爭議由。

勞動合同。

履行地或者用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會管轄，雙方當事人分別向勞動合同履行地、用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁的，由勞動合同履行地的勞動爭議仲裁委員會管轄。

仲裁申請書格式字體大小篇二

請求事項：

1、要求被申請人辦理退工手續;。

2、要求被申請人支付20__年春節三天的加班工資900元;。

3、要求被申請人支付二個月工資的經濟補償金4000元;。

事實和理由：

申請人張某于20__年8月經招聘進入被申請人某某電器(上海)有限公司工作，雙方簽訂了期限自20__年8月15日至20__年8月14日止的勞動合同，約定申請人在被申請人處擔任出納，每月工資20__元，當月工資于下月5日發放。被申請人為申請人辦理了招工錄用手續。工作期間，申請人任勞任怨，有時根據被申請人的安排加班加點，但被申請人從未按照法律規定足額支付申請人加班工資。20__年3月15日，被申請人向申請人發出提前解除勞動合同通知書。該通知書上寫明，申被雙方的勞動關系于20__年4月14日解除，被申請人將支付申請人工資至20__年4月14日。申請人在被申請人處工作至20__年4月14日，但被申請人至今未辦理退工手續，也未支付經濟補償金。

申請人認為，根據《上海市單位招工、退工管理辦法》的規定，用人單位與全工時制職工終止或解除勞動關系后，應在7日內辦妥退工登記備案手續。現申被雙方勞動關系已于20__年4月14日解除，故要求被申請人辦理退工手續。根據《勞動法》相關規定，用人單位安排勞動者法定休假日工作的.，支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。現被申請人未按照法律規定足額支付申請人加班工資，故要求被申請人補足申請人20__年春節期間的加班工資。根據《上海市勞動合同條例》，用人單位與勞動者解除勞動關系的，應當根據勞動者在本單位工作年限，每滿一年給予勞動者本人一個月工資收入的經濟補償。現申請人在被申請人處工作滿1年8個月，故要求被申請人按20__元/月支付申請人二個月工資的經濟補償金。

綜上，申請人向貴會提出申請，要求依法保護勞動者的合法權益。

申請人確認以下為文書送達地址：

申請人名稱：張某被申請人名稱：某某電器(上海)有限公司。

文書送達地址：上海市某路某號某室文書送達地址：上海市某區某路某號某室。

郵政編碼：200000郵政編碼：200000。

申請人：張某(簽名或蓋章)。

20__年__月__日。

附：1、副本___x____份;。

2、證物___x____件;。

3、書證___x____件。

注：1、申請書內容必須用鋼筆或水筆填寫或按格式提供打印文本，并由申請人簽名或蓋章。

2、事實和理由部分空格不夠用時，可用同樣紙張大小紙張增加續頁。

附件：

證據材料清單。

1、勞動合同3頁。

2、考勤卡2頁。

3、加班申請單5頁。

4、工資單2頁。

5、加班工資計算表1頁。

仲裁申請書格式字體大小篇三

1、請求裁決被訴人支付申訴人9級工傷傷殘補償金合計人民幣52362元。

2、請求裁決被訴人支付申訴人將來必然會發生的后續治療費7000元（司法鑒定書確認）。

3、請求裁決被訴人支付申訴人在醫院治療工傷期間的伙食補助費2520元。

3、請求裁決被訴人補交申訴人于20xx年2月26日開始參保至今的社會保險費（包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險）。

4、請求裁決被訴人向申訴人支付因沒有與勞動者簽訂書面勞動合同而應當向勞動者每月支付二倍的工資，即11月的工資賠償共計22000元的賠償。

5、請求裁決被訴人支付給申訴人經濟補償5000元（解除勞動合同時每滿一年工齡支付一個月工資給勞動者，不足六個月的按半個月工資予以補充）。

6、請求裁決被訴人支付申訴人20xx年2月致20xx年11月的加班工資24000元。

20xx年2月x凱應聘到四川xx建設勞務有限公司，職位為電焊工，月基本工資為2000元，公司承諾一個月后與其簽訂書面勞動合同，入職后公司以種種借口拖延勞動合同的簽訂，也沒有為其購買職工基本社保。20xx年3月凱被四川xx建設勞務有限公司勞務派遣到四川xx建設工程有限公司的項目工地上工作，20xx年11月14日在工作過程中從高約4米處跌落致左足受傷，送成都第一骨科醫院被確診為“左足跟骨粉碎性骨折”，后被勞動和社會保障行政部門認定為工傷，20xx年6月8日被成都市勞動能力鑒定委員會（成勞鑒字[20xx]2457號）評定為工傷傷殘9級。20xx年5月3日經四川西南司法鑒定中心鑒定確認“被鑒定人x凱后續醫療費用還需人民幣7000元”。根據以下法律法規被訴人應當承擔相應的法律責任：

1、依據《工傷保險條例》第十七條、第三十五條和《四川省人民政府關于貫徹《工傷保險條例》的實施意見》的規定被訴人應當支付給申訴人52362元的工傷傷殘補助金（其中含：一次性傷殘補助金本人工資8個月，一次性醫療補助金和一次性傷殘就業補助金16個月）。

2、依據《中華人民共和國勞動合同法》第八十二條的規定和《中華人民共和國勞動合同法實施條例》第七條的規定，用人單位不與勞動者簽定書面合同，自用工之日起滿一個月的次日起應向勞動者支付本人工資標準2倍的工資，申訴人依法應當獲得22000元的賠償（即11月的工資賠償）。

3、依據《中華人民共和國勞動合同法》第三十八條、第四十六條和第四十七條的規定，用人單位應當向勞動者支付經濟補償金，即：每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付，不滿六個月的向勞動者支付半個月工資的經濟補償，申訴人應當獲得兩個半的工資補償共計5000元。

為了維護法律的、尊嚴，保護勞動者的合法利益，懇請仲裁委員會依法支持申訴人的主張。

此致

xx市勞動仲裁委員會。

申請人：xxx。

20xx年xx月xx日。

仲裁申請書格式字體大小篇四

事實和理由：（寫明申請仲裁或提出主張的事實依據和法律依據，包括證據情況和證人姓名及聯系地址。特別要注意寫明申請仲裁所依據的仲裁協議）。

申請人：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。（申請人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址）。

被申請人：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。（被申請人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址）。

請求事項：（寫明申請仲裁所要達到的目的）。

事實和理由：（寫明申請仲裁或提出主張的事實依據和法律依據，包括證據情況和證人姓名及聯系地址。特別要注意寫明申請仲裁所依據的仲裁協議）。

此致

xxxx仲裁委員會。

申請人：（簽名或蓋章）。

xxxx年xx月xx日。

申請人：××，女，漢族，出生年月日，住址。

地址：××。

法定代表人：××，電話：×××。

一、請求依法裁決被申請人為申請人補交社會養老保險費及滯納金合計18000元人民幣。

二、請求依法裁決被申請人為申請人補交醫療保險費滯納金合計20000元。

三、請求依法裁決被申請人支付申請人雙倍的工資合計26000元（2008年1月至今）。

事實與理由：

申請人于2005年3月8日開始至今一直在被申請人處工作，現擔任公司的銷售經理，雙方已經形成了事實上的勞動關系。申請人在被申請人處工作至今，被申請人從未給申請人交納過任何的保險，同時也未與申請人簽定書面的勞動合同。

申請人認為，根據勞動合同法及相關法律規定，用人單位應當與勞動者簽定勞動合同并為勞動者交納各類法律規定的保險，而被申請人卻一直未給申請人交納各類保險，此行為已違反了法律的規定，為維護申請人的合法利益，申請人曾多次要求其交納保險，但被申請人卻拒絕交納，致使申請人的保險費用產生了高額的滯納金，同時，根據勞動合同法的規定，未簽定勞動合同的，用人單位應向勞動者支付雙倍的工資。為維護申請人的合法利益，現申請勞動爭議仲裁，請求裁決被申請人為申請人補交保險及滯納金并依法向申請人支付雙倍的工資。

此致

申請人：

一、由二被訴人補發申訴人從1996年8月1日至庭審之日的崗位工資20250元并由第一被訴人****公司從庭審之日起每月如期向申訴人支付崗位工資。

二、由被訴人承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

申訴人原系第一被訴人下屬單位***廠的職工，因當時的政策需要借調到****廠，在該廠一直在管理崗位，后期申訴人的崗位一直是該廠的第三產業鄉鎮企業負責人。在1996年8月申訴人到第一被訴人的下屬單位辦理內退手續，該單位卻把申訴人按照待崗職工處理，按照下崗職工的崗位工資38元/月計發，不認可其應有的崗位工資。2000年12月辦理正式退休手續時，也沒有認可其正式崗位的崗位工資待遇。

申訴人在借調之前的工作崗位為批料員，在借調之后的工作崗位是鄉鎮企業的負責人。***廠現在是第二被訴人的下屬單位。

綜上所述，申訴人根據被訴人關于退休人員、其崗位工資在退休時應當享有的有關規定，申訴人享有仲裁請求所述的權利。為了維護申訴人的合法權益，特向你委申請仲裁，請依法公正裁決。

此致

申訴人：***。

*年*月*日。

仲裁申請書格式字體大小篇五

申請人:__，女，漢族，出生年月日，住址。

被申請人:__×公司。

地址:__。

法定代表人:__，電話:__×。

申請事項:。

一、請求依法裁決被申請人為申請人補交社會養老保險費及滯納金合計1____元人民幣。

二、請求依法裁決被申請人為申請人補交醫療保險費滯納金合計____x元。

三、請求依法裁決被申請人支付申請人雙倍的工資合計26__x元(____年1月至今)。

事實與理由:。

申請人于__x5年3月x日開始至今一直在被申請人處工作，現擔任公司的銷售經理，雙方已經形成了事實上的勞動關系。

申請人在被申請人處工作至今，被申請人從未給申請人交納過任何的保險，同時也未與申請人簽定書面的勞動合同。

申請人認為，根據勞動合同法及相關法律規定，用人單位應當與勞動者簽定勞動合同并為勞動者交納各類法律規定的保險，而被申請人卻一直未給申請人交納各類保險，此行為已違反了法律的規定，為維護申請人的合法利益，申請人曾多次要求其交納保險，但被申請人卻拒絕交納，致使申請人的保險費用產生了高額的滯納金，同時，根據勞動合同法的規定，未簽定勞動合同的，用人單位應向勞動者支付雙倍的工資。

為維護申請人的合法利益，現申請勞動爭議仲裁，請求裁決被申請人為申請人補交保險及滯納金并依法向申請人支付雙倍的工資。

此致

申請人:。

仲裁申請書格式字體大小篇六

法定代表人：___職務：經理。

被申請人：____，男，______律師事務所。

請求事項及理由：

申請人與______市______廠______產品購銷合同爭議，已為______市仲裁委員會受理，并由仲裁庭審理。據悉，由______市仲裁委員會指定的仲裁員_____曾在案件被受理后與______廠的`負責人等一起在______市______大酒店吃飯。此事實為申請人下屬職工c在該酒店所見，可予以證明。

為防止不公正仲裁，維護申請人合法權益，根據《中華人民共和國仲裁法》第34條之規定，特向仲裁委員會申請該仲裁員退出本案仲裁活動，并另行指定仲裁員審理本案。

此致

______市仲裁委員會。

申請人：______市______公司。

法定代表人：

______年______月______日。

仲裁申請書格式字體大小篇七

申請人：郝某某。

被申請人：四川某某制藥有限公司。

地址：四川xxxxxx107國道東側。

法定代表人：李某某。

申請請求：

一、請求確認被申請人與申請人之間簽訂的賠償協議無效。

二、請求裁決被申請人向申請人支付一次性工傷醫療補助金16008元,一次性傷殘就業補助金320xx元。

三、請求裁決被申請人為申請人補繳20xx年3月至20xx年2月期間的社會保險;不能補繳的，賠償損失。

四、請求裁決被申請人向申請人支付經濟補償金18585元。

五、請求裁決被申請人向申請人支付加班費42990元。

六、請求裁決被申請人向申請人支付帶薪年休假工資4500元。

事實與理由：

申請人郝某某于20xx年3月入職被申請人四川某某制藥有限公司工作。20xx年2月11號凌晨3時許，申請人在工作過程中，開包裝機時，不慎被機器夾傷左手無名指，經鄭州市勞動能力鑒定委員會評定為玖級傷殘。根據《工傷保險條例》及《河南省工傷保險條例》的.規定，申請人依法應當享有相關工傷保險待遇。另外，被申請人并未依照《勞動法》等規定，為申請人繳納或足額繳納養老、工傷、醫療、生育、失業保險;每天工作12個小時，也從未支付過加班費;每年也沒有給予申請人休帶薪年休假。被申請人的上述違法行為嚴重侵犯了申請人作為一名勞動者的合法權益。申請人已于20xx年2月份與被申請人解除勞動合同。現為維護申請人的合法權益，特提出仲裁申請，望裁如所請!

此致

申請人：

二〇xx年xx月日。

仲裁申請書格式字體大小篇八

申請人:方，男，19年xx月15日生，漢族，住xx市鼓樓區單元。

被申請人:xx，xx區法院(20xx)晉民初字第1847號(以下簡稱第1847號)獨審審判員。

被申請人:xx，xx市xx區法院審判員，在審理申請人訴xx旭源房地產有限公司排除妨害糾紛第1847號一案中擔任獨審審判員。xx，xx區法院(20xx)晉民初字第476號和第2048號獨審審判員。形式上是三案，其實為一個案。

請求事項及理由。

據悉，被申請人xx與xx是上下級關系，xx為xx區法院新店法庭庭長，是(20xx)晉民初字第476號和第2048號獨審審判員，申請人不服已于20xx年6月28日申請再審至xx市中級法院立案調檔復查中。第2048號判決書，結果是駁回原告訴訟請求，證明判決原告具備主體資格，也證明安置房已是申請人物權。但判決無權要求物業恢復供水供電。(20xx)晉民初字第476號和第3618號撤訴裁定書，原告對已選房定位安置房開房裝修入住，證明法院確認不違法，證明具備原告的主體資格。

申請人認為主審法官xx法律知識匱缺，沒有主持公道，xx與xx又是上下級關系，其實這種關系比近親屬還親。xx審判員是無權改判xx庭長的判決書，正如基層法院無權改判中級法院判決書。故請求法院更換審判員，依訴訟程序應由區法院領導或同等級別法官審理該案。如由xxx等審理該案。

第1847號、第476號、第2048號形式上是三案，其實為一個案，為避免本案不公正審理，根據《最高人民法院關于審判人員嚴格執行回避制度的若干規定》第1條第5款規定，本人與本案當事人之間存在其他利害關系，可能影響案件公正處理的。必須回避，現申請xx回避。

請xx區法院審查，更換審判員審理本案。

此致

xx區人民法院。

申請人:xxx。

2017年xx月xx日。

仲裁申請書格式字體大小篇九

申請人：

住所：電話：

法定代表人：

委托代理人：

被申請人：

住所：電話：

法定代表人：

請求事項：

____________________________________。

證據和證據來源、證人姓名和住所(通信地址、郵政編碼、電話、傳真和電報號碼)。

此致

xx仲裁委員會。

申請人：(蓋章或簽名)。

注：1、申請人或被申請人是公民的，應寫明姓名、性別、年齡、職業、工作。

單位、電話等;是法人或其他組織的，應寫明法人或其他組織的名稱，法定代表人或主要負責人的姓名、職務、電話等。

2、事實、理由和證據空格不夠時，可增加中頁。

范文1：

申請人：xxxxx.

一家xx國的公司(見附件第1至第2頁，在xxxxx注冊登記的官方文件)。

住所(注冊登記地址)：

郵政編碼：電子信箱：

電話：傳真：

負責人:職務：

(見附件第3至第5頁，公司授權及護照)。

申請人代理律師：(見附件第6至8頁，授權委托書)。

通訊地址：

郵政編碼：電子信箱：

電話：傳真：

被申請人：義烏市xx進出口有限公司(見附件第9至10頁，工商登記基本信息)。

住所：義烏市稠城街道興中小區xx幢x號xxx室。

電話：傳真：

法定代表人：電話：

仲裁依據。

申請人xxxxxxxco.與被申請人義烏市xx進出口有限公司于20xx年x月20日簽訂的0010-1786號貨物買賣合同(見附件第11頁，)中的仲裁條款--該合同第七條約定：“任何爭議或與本合同而產生的，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁……”

1、裁決被申請人向申請人支付賠償金x,xxx，xxx美元;。

2、裁決被申請人承擔申請人因本案仲裁而發生的律師費及申請為辦理本案支出的差旅費;。

3、裁決被申請人承擔本案仲裁費。

事實和理由：

20xx年x月20日，申請人與被申請人簽訂了貨物買賣合同(見附件第11頁)，約定由被申請人向申請人出售漂白精和焦亞硫酸鈉，總價款為x,xxx,xxx美元，付款方式為t/t。

合同簽訂后，申請人按照合同約定的方式進行了全額付款(見附件第12至16頁)。然而被申請人卻沒有在合同規定的裝運期內把貨物及時裝運并發送給申請人，至今拖欠申請人xxx，xxx美元的貨物。

申請人多次催要合同項下的貨物。被申請人拒不履行合同規定的交貨義務，已經構成嚴重違約。在此期間，申請人曾多次通過中國的朋友打電話要求被申請人履行合同義務，同時以各種方式謀求問題的解決，但均因被申請人沒有任何誠意，一直未果。

綜上所述，鑒于被申請人的違約行為，申請人現根據《中華人民共和國仲裁法》，依據雙方之間的貨物買賣合同之仲裁條款，特向貴會提起仲裁，懇請貴會依法公正裁決，維護申請人的利益。

此致

中國國際經濟貿易仲裁委員會。

范文2：

申請人：法定代表人：住所：委托代理人：聯系電話：

被申請人：法定代表人：住所：聯系電話：

1.裁決被申請人向申請人支付合同價款人民幣。

2.支付違約金。

3.由被申請人承擔本案的全部仲裁費用。

事實與理由：

被申請人于xxxx年xx月xx日向申請人采購了總金額為xxxxx萬元的起重吊裝設備。申請人已經履行了全部合同義務，被申請人已支付了______________元，此后再未付款，至今共欠申請人元(大寫元整)，雖經申請人多次催要，被申請人仍然拖欠至今不予支付。

依據銷售合同第十五條之約定，上述未付款之逾期違約金，應按計算，共計元，應由被申請人支付于申請人。

xx市仲裁委員會。

xxxxxxxxxxxx有限公司法定代表人：

仲裁申請書格式字體大小篇十

當事人向仲裁機構提交的要求進行仲裁審理的書面文件。根據我國仲裁法的規定，當事人申請仲裁應當向仲裁委員會遞交仲裁申請書及副本，其內容應包括：申請人和被申請人的姓名、性別、年齡、職業、工作單位和住所，法人或其他組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務，申請人的要求和所依據的事實和理由、證據和證據來源，證人的姓名和住所。

申請人：張某。

被申請人：xxx某地產開發有限責任公司。

申請事項：

二、請求仲裁庭依法裁決強制被申請人為申請人辦理第一項請求交付房屋的房屋產權證;。

五、請求仲裁庭依法裁決仲裁費及相關費用由被申請人承擔。

事實和理由：

xx年4月19日申請人同被申請人簽訂《拆遷房屋補償安置協議書》，同年8月17日雙方又簽訂了《呼和浩特市房屋拆遷回遷安置住房合同》，該合同約定被申請人應在xx年年10月30日向申請人交付回民區昌盛家園6號樓2單元3層西戶房屋一套，建筑面積74.39㎡，產權歸申請人所有。合同簽訂后，申請人依約履行了義務，支付首次付款33910元。

xx年年10月被申請人通知申請人辦理入住手續，但辦理入住手續的前提是申請人必須交回原合同，重新簽合同后才能交付第二次付款和辦理入住手續。經申請人對照發現被申請人要求重新簽訂的合同第二條同原合同約定不符，作為回遷戶補交的差價比原合同多出近萬元。經多次協商，被申請人不同意按期交付房屋。無奈，申請人將此事投訴到呼市市長信箱，后轉到市房產局處理。xxx年3月12日呼和浩特市房地產監察大隊針對被申請人的行為做出說明，確認申請人投訴情況屬實，被申請人行為屬于違法行為。

依據《拆遷房屋補償安置協議書》可以計算出申請人拆遷房屋價值83252元，申請人又支付現金33910元，相當于申請人向被申請人支付房屋價款117162元，依據《呼和浩特市房屋拆遷回遷安置住房合同》第七條之規定，被申請人應承擔一年的違約金即117162×5/10000×365=21382元。

房屋拆遷時間為xx年4月至今，已30個月，已逾期12個月，被申請人應支付過渡費8×30.05×12×2=5856元。

綜上所述，被申請人行為已構成違約，應承擔違約責任，申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律之規定，請求仲裁庭依法裁決被申請人違約，應向申請人交付某家園6號樓2單元3樓西戶房屋一套;裁決強制被申請人為申請人辦理該房屋的房屋產權證;裁決被申請人支付逾期交房違約金21382元(從xx年年11月1日起算，計算至被申請人實際交付房屋之日止);裁決被申請人支付過渡費5856元(計算至被申請人實際交房之日);裁決被申請人承擔本案仲裁費及相關費用。

此致

xxx仲裁委員會。

申請人：

仲裁申請書格式字體大小篇十一

仲裁。

申請書。

的格式如下：

(法人樣式)。

住所：聯系電話：

法定代表人：姓名、職務。

住所：聯系電話：

法定代表人：姓名、職務。

1、請求裁決……。

2、請求裁決……。

3、請求裁決仲裁費由被申請人承擔。

寫明與糾紛相關事實、法律依據。

此致

仲裁委員會。

申請人：(蓋章)。

申請執行人：株洲市皮革制品總廠。

法定代表人：袁義兮廠長。

地址：株洲市蘆淞路102號。

被執行人：株洲市金豐房地產開發有限責任公司法定代表人：馮鐵堅總經理。

地址：株洲市天元區新聞路金豐小區15棟。

被執行人：株洲新住宅房地產開發有限公司。

法定代表人：戴丹總經理。

地址：蘆淞區曲尺鄉譚家段村順鑫佳園4棟1號門面請求事項：

申請執行人與被執行人因商品房。

買賣合同。

糾紛一案，業經株洲市仲裁委主持下制作了仲裁調解書，該仲裁調解書已產生法律效力。由于被執行人拒不履行支付余款51000元的義務，現請求人民法院予以強制執行。

事實與理由：

申請執行人與被執行人在往來帳相沖抵后，被執行人株洲市金豐房地產開有限公司共應向申請執行人支付151464.65元，并在調解協議生效后7天內一次性付清。該仲裁調解書生效后，由于被執行人株洲市新住宅房地產開發有限公司對開發“順鑫佳園”項目的債務承擔曾作出過承諾，故被執行人株洲新住宅房地產開發有限公司向申請執行人先期支付了10萬元，但仍有51000元的余款至今尚未支付。申請執行人曾多次催其支付未果，故使申請執行人的合法債權一直無法實現。

基于以上事實與理由，根據《中華人民共和國仲裁法》和《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，現請求人民法院對被執行人予以強制執行，并加付逾期利息。

此致

株洲市中級人民法院。

申請人：株洲市皮革制品總廠。

20xx年七月日。

附：1、株洲市仲裁委員會調解書[(20xx)株促裁字005號]。

2、

承諾書。

仲裁申請書格式字體大小篇十二

法定代表人：牛××，村長。

被訴方：××縣××廠，地址：××縣城關鎮東方紅路13號。

法定代表人：南××，廠長。

案由：被訴方單方終止合同。

請求事項：

(一)繼續履行協議;。

(二)賠償申訴方經濟損失。

事實與理由：

20××年5月5日，申訴方與被訴方簽訂“聯辦淀粉廠協議書”，約定雙方共同投資建廠。申訴方投資為三分之一，被訴方投資為三分之二，投產后利潤也按投資比例分成。協議書第12條規定：“本協議簽訂后，雙方信守協議，不得以任何理由單方終止。任何一方終止協議，一切后果由提出終止協議方負責。”(見附件2)。

雙方于20××年5月籌建施工。申訴方與被訴方各投資10萬元，計劃20××年元月底建成投產。不料被訴方20××年8月突然提出：“經請示縣經計委，不再給淀粉廠投資”(見附件3)，為此，申訴方數次找被訴方協商，同時主動向縣經計委申明情況，希望督促被訴方履約。但被訴方竟不予理會，公然單方終止協議，不但不承擔任何經濟損失，還無理要求申訴方承擔被訴方全部投資款項。不僅如此，被訴方還背著申訴方函告縣電力局，要求停止使用用電補貼，故意給籌建工作設置障礙。申訴方多次規勸其繼續履行協議，但被訴方卻根本聽不進去，置經濟合同法和雙方簽訂的協議書于不顧，一直奉行違法行為。申訴方在做出多方努力毫不見效的情況下，為了維護國家的.法律尊嚴，保護自身的合法權益不受侵害，特向貴會提出仲裁申請，請求依法裁決。

此致

××縣工商行政管理局經濟仲裁委員會。

申訴方：××鎮××村民委員會(印)。

20××年4月1日。

仲裁申請書格式字體大小篇十三

仲裁反。

申請書。

反申請人(本案被申請人)：

被反申請人(本案申請人)：

案由：

反請求事項：

事實與理由：

此致

附：1.證據份;。

三、舉一范例供制作時參考：

反申請人(本案被申請人)：××市××有限公司。

地址：××省××市路號。

法定代表人：a職務：總經理。

委托代理人：b律師事務所律師。

被反申請人(本案申請人)：經貿公司。

地址：××省××市路號。

法定代表人：c職務：總經理。

案由：貨物。

買賣合同。

糾紛。

反請求事項：

1.付清剩余購物費××萬元;。

2.補付貨物調價款××萬元人民幣。

事實和理由：

(應祥述，此略。)。

此致

××市仲裁委員會。

反申請人：××市××有限公司。

法定代表人：a。

××年××月××日。

附：1.××市政府所下達《關于××年通知》;。

2.××市管理辦公室關于反申請人審核報告。

反申請人：甲有限責任公司。

法定代表人：黃某，董事長。

法定代表人;姚某，董事長。

1、請求依法裁決被反申請人因在履行雙方簽訂的《建設工程。

施工合同。

》中，違反了施工工期的約定，應向反申請人支付工期延誤違約金12676990元。

2、請求依法裁決被反申請人履行合同約定的向檔案館報送竣工檔案資料，并經檔案館驗收合格交質檢站備案后交給反申請人的義務。

3、請求依法裁決被反申請人向反申請人出具尚欠的29603452.28元工程款結算發票。

4、請求依法裁決被反申請人承擔本案的仲裁費用。

事實與理由：

1、x年8月30日，由某集團有限公司與被反申請人簽訂了一份《建設工程施工合同》，將反申請人的聯合廠房的土建、鋼結構和網架、公用安裝等工程承包給被反申請人施工，合同約定的工期為270天，后在補充協議當中將合同的發包主體變更為反申請人，將工期延長至300天。同時，雙方約定因被反申請人不能按。

協議書。

約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人向發包人承擔的違約責任是按每天5萬元支付違約金，工期順延違約金最多不超過合同總價的10%，并賠償發包人因延期而導致的一切損失。在合同簽訂后，工程于x年10月24日開工，按雙方約定工程必須在x年7月24日達到竣工驗收條件，可由于被反申請人在施工過程中存在非法轉包、怠工、停工等問題，造成工程嚴重延期，也給反申請人造成了4多萬元的材料款漲價支出，以及投資2個多億的資金利息損失等多項的重大經濟損失，工程在反申請人的多方努力下，于x9年9月15日才竣工驗收交付使用，比合同約定的工期推遲了13個多月。因此，反申請人有權按照合同約定請求被反申請人支付違約金12676990元。

2、雙方在合同中約定“工程結算必須在承包人移交全部竣工資料經檔案管理部門驗收合格，并填寫《工程質量。

保證書。

》后進行。所有移交給甲方的結算資料，在乙方簽字認可齊全后甲方才開始進行結算審計工作。”同時還約定“工程結算必須在竣工檔案通過發包人驗收和質檢站備案后方可進行。”這些條款強調了工程檔案備案的重要性，同時也是承包的義務及結算的前置條件，可被反申請人不但在結算前未履行這一義務，而且在結算后也不履行，這也是違反合同的一種違約行為，因此，反申請人有權在被反申請人履行該義務之前拒絕支付工程余款。

3、雙方結算后，由于被反申請人只給反申請人出具102209010.10元的發票，而反申請人己為其支付了119984694.88元工程款，按發票金額己超額支付了17775684.78元，因此，反申請人有權在被反申請人向其提供全部發票之前拒絕支付工程款。

綜上所述，本案的《建設工程施工合同》是雙方當事人的真實意思表示，不違反法律和行政法規的強制性規定，是合法有效的。合同雙方當事人應嚴格按合同約定全面履行自己的義務，被反申請人在承包施工過程中，由于存在非法轉包、怠工、停工的行為，導致工程嚴重滯后，給反申請人造成了巨大的經濟損失，因此，應向反申請人支付違約金。同時，由于被反申請人不履行工程檔案資料備案的義務，以及不給反申請人出具足額的結算工程款發票，均是違反合同的違約行為，故此，特向貴會提出反請求，請求依法裁決。

此致

反申請人：甲有限責任公司。

x年7月28日。

仲裁申請書格式字體大小篇十四

第二十一條當事人申請仲裁應當符合下列條件：

(一)有仲裁協議;(二)有具體的仲裁請求和事實、理由;(三)屬于仲裁委員會的受理范圍。第二十二條當事人申請仲裁，應當向仲裁委員會遞交仲裁協議、仲裁申請書及副本。

(二)仲裁請求和所根據的事實、理由;(三)證據和證據來源、證人姓名和住所。第二十四條仲裁委員會收到仲裁申請書之日起五日內，認為符合受理條件的，應當受理，并通知當事人;認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不予受理，并說明理由。

第二十五條仲裁委員會受理仲裁申請后，應當在仲裁規則規定的期限內將仲裁規則和仲裁員名冊送達申請人，并將仲裁申請書副本和仲裁規則、仲裁員名冊送達被申請人。

被申請人收到仲裁申請書副本后，應當在仲裁規則規定的期限內向仲裁委員會提交答辯書。仲裁委員會收到答辯書后，應當在仲裁規則規定的期限內將答辯書副本送達申請人。被申請人未提交答辯書的，不影響仲裁程序的進行。

第二十六條當事人達成仲裁協議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協議的，人民法院應當駁回起訴，但仲裁協議無效的除外;另一方在首次開庭前未對人民法院受理該案提出異議的，視為放棄仲裁協議，人民法院應當繼續審理。

第二十七條申請人可以放棄或者變更仲裁請求。被申請人可以承認或者反駁仲裁請求，有權提出反請求。

第二十八條一方當事人因另一方當事人的行為或者其他原因，可能使裁決不能執行或者難以執行的，可以申請財產保全。

當事人申請財產保全的，仲裁委員會應當將當事人的申請依照民事訴訟法的有關規定提交人民法院。

申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。

第二十九條當事人、法定代理人可以委任律師和其他代理人進行仲裁活動。委托律師和其他代理人進行仲裁活動的，應當向仲裁委員會提交授權委托書。

第三節開庭和裁決。

第三十九條仲裁應當開庭進行。當事人協議不開庭的，仲裁庭可以根據仲裁申請書、答辯書以及其他材料作出裁決。

第四十條仲裁不公開進行。當事人協議公開的，可以公開進行，但涉及國家秘密的除外。

第四十一條仲裁委員會應當在仲裁規則規定的期限內將開庭日期通知雙方當事人。當事人有正當理由的，可以在仲裁規則規定的期限內請求延期開庭。是否延期，由仲裁庭決定。

第四十二條申請人經書面通知，無正當理由不到庭或者未經仲裁庭許可中途退庭的，可以視為撤回仲裁申請。

被申請人經書面通知，無正當理由不到庭或者未經仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席裁決。

第四十三條當事人應當對自己的主張提供證據。

仲裁庭認為有必要收集的證據，可以自行收集。

第四十四條仲裁庭對專門性問題認為需要鑒定的，可以交由當事人約定的鑒定部門鑒定，也可以由仲裁庭指定的鑒定部門鑒定。

根據當事人的請求或者仲裁庭的要求，鑒定部門應當派鑒定人參加開庭。當事人經仲裁庭許可，可以向鑒定人提問。

第四十五條證據應當在開庭時出示，當事人可以質證。

第四十六條在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，當事人可以申請證據保全。當事人申請證據保全的，仲裁委員會應當將當事人的申請提交證據所在地的基層人民法院。

第四十七條當事人在仲裁過程中有權進行辯論。辯論終結時，首席仲裁員或者獨任仲裁員應當征詢當事人的最后意見。

第四十八條仲裁庭應當將開庭情況記入筆錄。當事人和其他仲裁參與人認為對自己陳述的記錄有遺漏或者差錯的，有權申請補正。如果不予補正，應當記錄該申請。

筆錄由仲裁員、記錄人員、當事人和其他仲裁參與人簽名或者蓋章。

第四十九條當事人申請仲裁后，可以自行和解。達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。

第五十條當事人達成和解協議，撤回仲裁申請后反悔的，可以根據仲裁協議申請仲裁。

第五十一條仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解。當事人自愿調解的，仲裁庭應當調解。調解不成的，應當及時作出裁決。

調解達成協議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據協議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等法律效力。

第五十二條調解書應當寫明仲裁請求和當事人協議的結果。調解書由仲裁員簽名，加蓋仲裁委員會印章，送達雙方當事人。

調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力。

在調解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決。

第五十三條裁決應當按照多數仲裁員的意見作出，少數仲裁員的不同意見可以記入筆錄。仲裁庭不能形成多數意見時，裁決應當按照首席仲裁員的意見作出。

第五十四條裁決書應當寫明仲裁請求、爭議事實、裁決理由、裁決結果、仲裁費用的負擔和裁決日期。當事人協議不愿寫明爭議事實和裁決理由的，可以不寫。裁決書由仲裁員簽名，加蓋仲裁委員會印章。對裁決持不同意見的仲裁員，可以簽名，也可以不簽名。

第五十五條仲裁庭仲裁糾紛時，其中一部分事實已經清楚，可以就該部分先行裁決。

第五十六條對裁決書中的文字、計算錯誤或者仲裁庭已經裁決但在裁決書中遺漏的事項，仲裁庭應當補正;當事人自收到裁決書之日起三十日內，可以請求仲裁庭補正。

第五十七條裁決書自作出之日起發生法律效力。

第六章執行。

第六十二條當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規定向人民法院申請執行。受申請的人民法院應當執行。

仲裁申請書格式字體大小篇十五

申請人：______________。住所地：_________________市__________區_____________大街__________號。

委托代理人：______________，__________市__________律師事務所律師。

被申請人：_________________省__________市_____________公司。

法定代表人：______________，__________。

案由：_________________借款合同到期糾紛。

仲裁要求：_________________。

一、立即支付貨款_______________元。

二、賠償損失費_______________元。

事實與理由：_________________。

_____________。

由于上述情況，根據原合同中約定的仲裁條款，特申請__________仲裁機構予以仲裁。

此致

__________仲裁委員會。

申訴人：______________。

20__________年__________月__________日。

仲裁申請書格式字體大小篇十六

申請人：劉xx，男，漢族，xxx年7月生，xx縣仁和鎮阿峨村人，聯系電話：xxxxxxxxxxxx。

被申請人：劉xx，男，漢族，xx縣xx鎮xx村人。

被申請人：劉xx，男，漢族，xx縣仁和鎮阿峨村人。

申請事項。

1、請求裁決被申請人劉xx承包地歸申請人所有;。

2、依法裁決申請人父親生前向申請人要去種菜的現被申請人劉xx所占地塊歸申請人;。

3、依法裁決撤銷申請人每年向被申請人劉xx所交納200斤糧食。

事實與理由。

根據上世紀八十年代國家第一次將農村土地承包權分包到戶，申請人所承包土地承包權土地證上戶主為申請人。后來被申請人劉xx到外地當上門女婿，因此其土地承包經營權由申請人與被申請人劉xx各承包一半，每年各向被申請人劉xx交100斤糧食，各種公糧由申請人及被申請人劉昌發承擔。后來由于國家承包土地的政策發生變動，農民承包土地不但需交公糧，還要交承包費等各種費用，這使承包戶的負擔加重，被申請人劉xx不繳納各種稅費，于是村民委就按照承包土地證上的戶主讓申請人繳納各種費用。申請人和被申請人劉xx協商如何繳納稅費的問題，但被申請人劉xx不想管這些事，只要按照當初他離開村子時和申請人約定的`每年給他100斤糧食就行了。之后被申請人劉xx的土地一直是申請人栽種，各種稅費也一直是申請人承擔。其中被申請人劉xx的一塊承包地因離被申請人劉xx家近，而父親與被申請人劉xx一起居住，被父親拿去種菜。現由于國家對農業補貼費用越來越高，農村負擔也減少了，兩被申請人又開始打承包地的主意。父親去逝后，申請人想要回父親所拿去種的那塊地，但被申請人劉xx不同意，經常來申請人家里鬧，而被申請人劉xx也提出要把這幾年國家所發的農村土地承包補貼金拿回去，并想把他的承包地拿回去。根據法律的規定，被申請人劉xx已經外出當上門女婿，其戶籍已經改變，已經喪失其在本村的土地承包經營權，也無權讓申請人每年向其交納200斤糧食，而其土地多年來一直由申請人栽種，各種費用由申請人承擔，申請人有權取得被申請人劉xx所有的土地承包經營權，父親所種向申請人拿去的那塊地本就屬于被申請人劉xx的承包地，現父親已經逝世，應該歸屬于申請人。根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國土地管理法》的有關規定，此特提出行政裁決申請、請依法裁決。

此致

xx縣仁和鎮人民政府。

申請人：

xxx年1月25日。

附件：

1、申請人身份證復印件;。

2、土地承包證;。

3、申請人所繳納各種稅費的票據。

相關知識。

行政仲裁指行政仲裁機構居間解決特定糾紛的活動。目前該制度主要用于企業與職工之間的勞動爭議以及農村承包合同糾紛，行政仲裁屬于行政執法的范疇。因為企業與職工的勞動爭議與行政機關的行政管理有直接的關系。

行政裁決指行政機關依法律、法規授權，對當事人之間發生的，與行政管理活動有關，與行政合同有關的民事糾紛進行審查，并作出裁決的行為。

行政仲裁是指糾紛雙方當事人按事先或事后達成的協議，自愿將有關爭議提交仲裁機構，仲裁機構以第三者的身份對爭議的事實和權利義務作出判斷和裁決，以解決爭議，維護正當權益，當事人有義務履行裁決的一種制度。

仲裁申請書格式字體大小篇十七

申請書。

申請人對年月日向。

勞動人事爭議仲裁委員會提出的仲裁申請，現提出撤回。

此致

勞動人事爭議仲裁委員會。

申請人：

注：1.申請人系自然人的，應寫明姓名;申請人系法人或其他組織的，應寫明名稱，并加蓋公章。

2.本申請書應打印或鋼筆、圓珠筆書寫。

申請人：

住所地：

法定代表人：

被申請人：姓名，民族，年月日出生，住省市區樓室。

請求事項：

請求依法撤銷人仲案字【x2】第號仲裁裁決書;。

事實與理由：

區勞動人事爭議仲裁委員會在審理申請人與被申請人之間的勞動爭議時，違反法定程序，直接導致認定事實錯誤，基于此做出的的常鐘勞人仲案字【x2】第2號仲裁裁決書顯失公正。為此該裁決符合依照中華人民共和國勞動爭議仲裁調解法第四十九條規定“違反法定程序”的申請撤銷條件，故特現提出申請撤銷。

一、中華人民共和國勞動爭議仲裁調解法第38條規定，“當事人在仲裁過程中有權進行質證和辯論。辯論和質證終結時，首席仲裁員或者獨任仲裁員應當征詢當事人的最后意見。”

在本次仲裁中，仲裁員作出事實認定的關鍵證據為，裁決書中所稱的“本委調查收集的證據，公司提交區勞動監察大隊年檢材料x1年12月正常工資薪金收入明細表”

對這份關鍵證據，仲裁員在取得后未由申請人進行質證。更未征詢申請人的最后意見，即直接用此證據做為判決根據。顯然違反了中華人民共和國勞動爭議仲裁調解法第38條規定，剝奪了申請人的質證權利和辯論的權利。

正是由于仲裁庭沒有對該份證據進行證據，沒有在取證后征詢申請人的最后意見，申請人沒有對該份證據質證和發表意見，仲裁員又未對該證據內容進行認真審查，導致仲裁裁決認定事實錯誤。

該份證據公司提交給區勞動監察大隊年檢材料x1年12月正常工資薪金收入明細表，是申請人將申報個人所得稅的表格直接抄送給勞動監察大隊的。工資一項，該表格中并沒有結構分項，只有總數。根據該表根本不能推算出是否發放了爭議的加班費。該份明細表與申請人提供的工資發放表并無矛盾之處。根據這一表格仲裁庭不采信申請人提供的工資發放表沒有任何道理。

該份證據為“x1年12月正常工資薪金收入明細表”，而申請人與被申請人之間的勞動爭議區間為“x9年12月至x1年5月”。該證據與本案沒有任何關聯性。用距離雙方爭議時間七個月后的與本案沒有關聯性的證據作為裁決依據顯然是錯誤的。

二、中華人民共和國勞動爭議仲裁調解法第46條規定，裁決書由仲裁員簽名，加蓋勞動仲裁委員會印章。

該份裁決書并無仲裁員簽名。

綜上，申請人認為，【x2】第號仲裁裁決書的作出違反了法定程序，裁決書本身缺少法定簽名要件，依法應予撤銷，懇請中級人民法院依法審查，撤銷。

此致

中級人民法院。

申請人：

仲裁申請書格式字體大小篇十八

申請人：姓名，男，民族，出生年月日，住址：__省__市__縣__鄉__村__號，身份證號碼：_______________。

被申請人：________有限公司，地址：深圳市___區_____，法定代表人：____，聯系電話：0755-_____。

申請事項：

2、責令被申請人支付申請人違法解除勞動合同的經濟賠償金__元。

4、責令被申請人支付申請人應由被申請人依法為申請人交納的社保費用__元。

以上合計人民幣_____元。

事實與理由：

(寫明事實及主張依據等)。

申請人認為，被申請人無視申請人作為一個普通勞動者的合法權益，嚴重違反《勞動法》、《勞動合同法》、《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(三)》等相關勞動法規，現依據有關法律法規的規定，特提出上述申請事項，請求仲裁委支持申請人的合法權益。

此致

敬禮!

__年__月__日。