在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
建設工程施工合同糾紛訴狀篇一
住所：___________________________市__________
法定代表人：______________________________________，總經理
被告：____________________________市__________管理有限公司
住所：____________________________市__________
法定代表人：_____________________________________，董事長
訴訟請求：_________________
1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告應支付的鋼材款___________元)及違約金___________元，合計___________元，___________年___________月___________日后至判決生效止的違約金按每天___________元計算;
2、判令被告支付原告因停工造成的材料損失費、誤工費等損失___________元;
3、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________
原告中標了被告建設的__________綜合樓、殯儀館的工程施工，雙方并簽訂了建設工程施工合同。原告按照被告的要求將綜合樓及主樓工程施工完畢。___________年___________月被告委托___________市__________有限公司對已完工的工程進行結算審核。___________年___________月___________日原、被告雙方根據審核的結果進行了具體的結算。經結算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告應支付的鋼材款___________元)，被告于結算當日出具了欠條給原告的內部承包__________。___________年___________月___________日，被告對結算后欠原告的工程款作出了書面的還款計劃，并承諾了逾期付款的違約責任。___________年___________月___________日，原被告雙方對因被告原因停工造成原告的損失進行了結算，經結算，被告另需賠償原告臨時設施費、停工材料損失費、誤工費共計___________元。原告多次催促被告依約履行支付工程款及損失費的義務，但被告的法定代表人卻避而不見。為維護自身合法權益，現具狀人民法院，望判如所請。
此致
___________市___________區人民法院
具狀人：___________________________省__________建筑有限責任公司
法定代表人：___________________________
代理律師____________________律師事務所_____________________
建設工程施工合同糾紛訴狀篇二
原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。
法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯系方式：_____________.
委托代理人：______________，__________律師事務所律師(實習律師)，___________________.
被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
法定代表人：______________，男，職務董事長，聯系方式：_____________.
被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。
負責人：______________項目經理，聯系方式：_____________.
訴訟請求
1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;
3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程并成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之后原告按合同約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。
合同約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應后辦理結算付款，并付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件后，被告與原告對帳并與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。
最高人民法院關于審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規定：_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由于所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高于中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇三
鑒于業主為修建(公路項目名稱)并接受了承包人對該項工程___合同段(或大橋)的投標書，現由(業主全稱)(以下簡稱“業主”為一方和(承包人全稱)(以下簡稱“承包人”為另一方于__年__月__日共同達成并簽訂本協議如下：
1、第__合同段由k__+__至k__+__，長約__km，技術標準__級，__路面。有__立交__處;大中橋__座，計長__m;隧道__座，計長__m以及其他構造物工程等。
2、下列文件應視為構成并作為閱讀和理解本協議書的組成部分，即：
⑴本合同協議書及附件(含合同談判中澄清文件);
⑵中標通知書;
⑶投標書及投標書附錄(含承包人在評標期間遞交和確認并經業主同意的對有關問題的補充資料和澄清文件等，如果有);
⑷合同專用條款(含數據表和招標文件補遺書中與此有關的部分，如果有;)
⑸合同通用條款;
⑹技術規范(含招標文件補遺書中與此有關的部分，如果有);
⑺圖紙(含招標文件補遺書中與此有關的部分，如果有);
⑻投標的工程量清單;
⑼投標書附表(輔助資料表);
⑽構成本合同組成部分的其他文件。
3、上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處，以上列次序在先者為準。
4、根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的本合同總價為人民幣(大寫)_______元(￥____元)。
5、由于業主按本協議書第6條所述給承包人支付合同價款，承包人在此立約：保證在各方面按合同文件的規定承擔本合同工程的實施和完成及其缺陷的修復。
6、作為對本合同工程的實施和完成及其缺陷修復的報酬，業主在此立約：保證按照合同文件規定的時間和方式向承包人支付合同價款。
7、承包人應在監理工程師發出開工令之后，在投標書附錄中寫明的開工期限內開工。本合同工程工期為__個月，工期從上述開工期的最后一天算起。開工令應在簽訂合同協議書以后，在投標書附錄中寫明的發開工通知書期限內發出。
8、本協議書在承包人提供履約擔保后，由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章后生效。全部工程完工后經交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
9、本協議書正本二份、副本_____份，合同雙方各執正本一份，副本____份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇四
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、工程地點：
二、工程承包范圍
1、工程承包范圍：見技術合同
三、合同工期：
四、工程質量標準：
五、合同價款
六、組成合同的文件：
1、本合同合同書;
2、中標通知書;
3、技術合同和安全合同;
4、投標書及其附件;
5、本合同專用條款;
6、本合同通用條款;
7、標準、規范及有關技術文件;
8、圖紙;
9、工程量清單;
10、工程報價;
11、工程進度、質量、安全管理辦法及獎懲規定。
雙方有關工程的洽商、變更等書面合同或文件視為本合同的組成部分。
七、本合同書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定：由雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章并遞交履約保函后生效。
發包人 (公章)：承包人 (公章)：
法定代表人：法定代表人：
日期： 年月日 日期：年月日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇五
建設工程施工合同條件
一、詞語涵義及合同文件
第1條詞語涵義。建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協議條款(以下簡稱協議條款)組成。其用詞用語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
1.發包方(簡稱甲方)：協議條款約定的、具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協議條款中指定的代表人。
3.承包方(簡稱乙方)：協議條款約定的、具有承包主體資格并被發包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在協議條款中指定的代表人。
5.社會監理：甲方委托具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監
理。
6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備相應資質等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程造價管理部門。
9.工程質量監督部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監督機構。
1.工程：協議條款約定具體內容的永久工程。
11.合同價款：按有關規定或協議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
12.經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13.費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
14.工期：協議條款約定的合同工期。
15.開工日期：協議條款約定的工程開工日期。
1.竣工日期：協議條款約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
18.施工場地：經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。
19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
2.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。
21.協議條款：結合具體工程，甲、乙方協商后簽訂的書面協議。
第2條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
6.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第3條約定的辦法解釋。
第3條合同文件使用的語言文字，標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規，及協議條款約定的部門規章或工程所在地的地方法規。
施工必須使用協議條款約定的國家標準、規范;國家沒有相應標準、規范時，可使用協議條款約定的行專業或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行;甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用，均由甲方承擔。
第4條圖紙。甲方在開工日期15天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
二、雙方一般責任
第5條甲方代表。甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權力，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，并可以任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后3天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后3天內不予答復，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。
實行社會監理的工程，甲方委托的總監理工程師按協議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權力，履行甲方代表的職責，但無權解除合同中乙方的義務。
甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權內的承諾)。
第條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權力，履行合同約定的職責;
1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;
2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
乙方代表易人提前7天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權內的承諾)。
第7條甲方工作。甲方按協議條款約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：
1.辦理土地征用，青苗樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至協議條款約定地點，并保證施工期間的需要;
3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及協議條款約定的施工場地內的主要交通干道，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;
4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確;
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批準手續(證明乙方自身資質的證件除外);
6.將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗;
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底;
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
第8條乙方工作。乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作：
1.在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統計報表和工程事故報告。
3.按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。
4.按協議條款約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前，乙方按協議條款約定負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應經濟支出，在協議條款內約定。甲方提前使用后發生損壞的修理費用，由甲方承擔。
7.按合同的要求做施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
8.保證施工現場清潔符合有關規定。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款(合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外)。
乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。
三、施工組織設計和工期。
第9條進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計劃已經批準。
乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的地求提出改進措施，報甲方代表批準后執行。
第1條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或在3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。
第11條暫停施工。甲方代表在確有必時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第12條工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程量變化和設計變更;
2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
3.不可抗力;
4.合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。
乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后5天內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
第13條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益(如果有)的分享。
四、質量與驗收。
第14條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。
第15條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支，對工期有影響的應給予相應順延。
達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。
雙方對工程質量有爭議，請協議條款約定的質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。
第16條隱蔽工程和中間驗收。工程具備復蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第17條試車。設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。
設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字后，方可進行竣工驗收。
由于設計原因試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改后設計重新安裝。甲方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出，工期相應順延。試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。
由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，乙方負責拆除和重新安裝。設備為乙方采購，由乙方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由甲方采購，甲方承擔上述各項經濟支出，工期相應順延。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第18條驗收和重新檢驗。甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進剝露，并在檢驗后重新進行復蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
五、合同價款與支付
第19條合同價款及調整。合同價款在協議條款內約定，任何一方不得擅自改變。協議條款另有約定或發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增減;
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
3.工程造價管理部門公布的價格調整;
4.一周內非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時;
5.合同約定的其它增減或調整。
乙方應在上述情況發生后1天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦行和乙方。甲方代表收到乙方通知后1天內不作答復，視為已經批準。
第20條工程款預付。甲方按協議條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工后按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議預付，乙方在約定預付時間1天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第21條工程量的核實確認。乙方按協議條款約定時間，向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程數量(以下簡稱計量)，并在計量24小時前通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。乙方無正當理由不參加計量，甲方自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告后3天內未進行計量，從第4天起，乙方報告中開列的工程量即視為已被確認，作為工程價款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計算，計量結果無效。
甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第22條工程款支付。甲方根據協議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應頂目的單價和取費標準計算、支付工程價款。
甲方在其代表計量簽字后1天內不予支付，乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方承擔違約責任。
經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程價款。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程價款的利息率。
六、材料設備供應。
第23條甲方供應材料設備。甲方按照協議條款約定材料設備種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，發生損壞丟失，由乙方負責賠償，甲方支付相應保管費用。甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備保管，損壞丟失由甲方負責。
甲方供應的材料、設備與清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料設備單價與清單不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料設備的種類、規格、質量等級與清單不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量。乙方開箱時須請甲方到場，出現缺件或質量等級、規格與清單不符，由甲方負責補足缺件或重新采購。
3.甲方供應材料清單規格型號不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應經濟支出。
4.到貨地點與清單不符，甲方負責倒運至清單指定地點。
5.供應數量少于清單約定數量時，甲方將數量補齊。隊清單約定數量時，甲方負責將多余部分運出施工現場。
6.供應時間早于清單約定日期，甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成乙方的損失。
經乙方檢驗通過之后發現有與清單的規格、質量等級不符的情況，甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出，并相應順延工期。
第24條乙方采購材料設備。乙方根據協議條款約定，按照設計和規范的要求采購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計和規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此產生的費用，工期不予順延。甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備不符合規范和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出;因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
七、設計變更
第25條設計變更。乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意，并由甲方取得以下批準：
1.超過原設計標準和規模時，須經原設計和規劃審查部門批準，取得相應追加投資和材料指標;
2.送原設計單位審查，取得相應圖紙和說明。
施工中甲方對原設計進行變更，在取得上述兩項批準后，向乙方發出變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。
雙方辦理變更、洽商后，乙方按甲方代表要求，進行下列變更;
1.增減合同中約定的工程數量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序。
因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第2條確定變更價款。發生第25條規定的變更后，在雙方協商的時間內，乙方按下列方法提出變更價格，報甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期：
1.合同中已有適用于變更工程價格，按合同已有的價格計算、變更合同價款;
2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款;
3.合同中沒有類似和適用的價格，由乙方提出適當的變更價格，送甲方代表批準執行。
甲方代表不能同意乙方提出的變更價格，在乙方提出后1天內通知乙方提請工程造價管理部門裁定(實行社會監理的，由總監理工程師暫定，事后提請工程造價管理部門裁定)，對裁定仍有異議，按第3條約定的方法解決。
八、竣工與結算。
第27條竣工驗收。工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按協議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用。
因特殊原因，部份單工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
第28條竣工結算。竣工報告批準后，乙方應按國家有關規定和協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后應及時給予批準或提出修改意見，在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦行，并將副本送乙方。行審核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天內將竣工工程交付甲方。
由于甲方違反有關規定和約定，經辦行不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。
甲方無正當理由收到竣工報告后3天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款的利息，并承擔違約責任。
第29條保修。乙方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單項驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。
保修期間，乙方應在接到修理通知之日后1天內派人修理，否則，甲方可委托其它單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部份，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的經濟支出，由甲方承擔。
采取按合同價款一定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后2天內結算，將剩余保修金和按協議條款約定利率計算的利息一起退還乙方，不足部份由乙方交付。
九、爭議、違約和索賠
第3條爭議。甲乙雙方因合同發生爭議，要求調解、仲裁、起訴的，可按協議條款的約定，采用以下一種或幾種方式解決：
1.向協議條款約定的單位或人員要求調解;
2.向有管轄權的經濟合同仲裁機關申請仲裁;
3.向有管轄權的人民法院起訴。
發生爭議后，除出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：
1.合同確已無法履行;
2.雙方協議停止施工;
3.調解要求停止施工，且為雙方接受;
4.仲裁機關要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
第31條違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自已的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前1天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第32條索賠。甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生后2天內，向甲方發出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知后1天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在1天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。
十、其它
第33條安全施工。乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部分并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。
在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第34條專利技術、特殊工藝和合理化建設。甲方要求采用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。
乙方提出合理化建設涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的更改及對原定材料、設備的換用，必須經甲方代表批準。
以上發生的費用和獲得的收益，雙方按協議分攤或分享。
第35條地下障礙和文物。乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表，并報告有關管理部門和采取有效保護措施。甲方代表應在收到通知后12小時內對乙方采取的措施給予批準或提出處理意見。甲方承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第3條工程分包。乙方可按投標書和協議條款約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
除協議條款另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第37條不可抗力。不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔1天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔：
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔;
4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。
第38條保險(如有時)。甲方按協議條款的約定，辦理建筑工程和在施工場地甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用。
乙方辦理自己在施工場地人員生命財產和機械設備的保險，并支付一應費用。
投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每1天報告一次，直到損害結束。
第39條工程停建或緩建。由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備的人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。擔未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第4條合同的生效與終止。本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。
第41條合同份數。合同正本兩分，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數按協議條款約定，由甲乙雙方分送有關部門。
建設工程施工合同糾紛訴狀篇六
一、詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義。建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件（以下簡稱合同條件）和建設工程施工合同協議條款（以下稱協議條款）組成。其用詞用語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義。
1.發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的、具有發包主體資料和支付工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款中指定的代表人。
3.承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的、具有承包主體資格并被發包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協議條款中指定的代表人。
5.社會監理：甲方委托具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備相應資質等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程造價管理部門。
9.工程質量監督部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監督機構。
10.工程：協議條款約定具體內容的永久工程。
11.合同價款：按有關規定或協議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
12.經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13.費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
14.工期：協議條款約定的合同工期。
15.開工日期：協議條款約定的工程開工日期。
16.竣工日期：協議條款約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
18.施工現場：經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。
19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。
21.協議條款：結合具體工程，甲、乙方協商后簽訂的書面協議。
第二條合同文件及解釋順序
合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協議條款；
2.合同條件；
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議；
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6.標準、規范和其他有關技術資料、技術要求；
7.雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規及協議條款約定的部門規章或工程所在地的地方法規。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范；國家沒有相應標準、規范時，可使用協議條款約定的專業或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙。甲方在開工日期15天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
雙方一般責任
第五條甲方代表
甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權力，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，并可在任何時候撤回這種派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形成交給乙方代表，乙方代表在回執是簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后3天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后3天內不予答復，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其他約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。
實行社會監理的工程，甲方委托的總監理工程師按協議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權力，履行甲方代表的職責，但無權解除合同中乙方的義務。
甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權的承諾）。
第六條乙方駐工地代表
乙方任命駐地負責人，按以下要求行使合同約定的權力，履行合同約定的職責；
1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；
2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發生的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
乙方代表易人應提前7天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權內的承諾）。
第七條甲方工作
甲方按協議條款約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：
1.辦理土地征用，青苗樹林賠償，房屋拆遷，清除地面，架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題；
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至協議條款約定地點，并保證施工期間的需要；
3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及協議條款約定的施工場地內的主要交通干道，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；
4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確；
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批準手續（證明乙方自身資質的證件除外）；
6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗；
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
第八條乙方工作
乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作：
1.在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統計報表和工程事故報告。
3.按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照看、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。
4.按協議條款約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
5.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前，乙方按協議條款約定負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應經濟支出，在協議條款內約定。甲方提前使用后發生損壞的修理費用，由甲方承擔。
7.按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
8.保證施工現場清潔符合有關規定。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款（合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外）。
乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工程損失，應由甲方的損失給予賠償。
施工組織設計和工期
第九條進度計劃
乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。
乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，報甲方代表批準后執行。
第十條延期開工
乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。
第十一條暫停施工
甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十二條工期延誤
對下述造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程量變化和設計變更；
2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
3.不可抗力；
4.合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。
乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后5天內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
第十三條工期提前
施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
1.提前的時間；
2.乙方采取的趕工措施；
3.甲方為趕工提供的條件；
4.趕工措施的經濟支出和承擔；
5.提前竣工收益（如果有）的分享。
質量與驗收
第十四條檢查與返工
乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條工程質量等級
工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。
雙方對工程質量有爭議，請協議條款約定的質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
工程具備復蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加，通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。甲方沒有及時檢查的，乙方可以自行檢查，填寫隱蔽工程檢查記錄并送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查，符合質量標準的，檢查費用由甲方負擔；不符合質量標準的，檢查費用由乙方負擔。乙方沒有通知甲方檢查，自行隱蔽工程的，甲方有權檢查，檢查費用由乙方負擔。
工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條試車
設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。
設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字后，方可進行竣工驗收。
由于設計原因試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改后設計重新安裝。甲方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出，工期相應順延。
由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，乙方負責拆除和重新安裝。設備為乙方采購，由乙方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延；設備由甲方采購，甲方承擔上述各項經濟支出，工期相應順延。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修改意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第十八條驗收和重新檢驗
甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。
合同價款與支付
第十九條合同價款及調整
合同價款在協議條款內約定后，任何一方不得擅自改變。協議條款另有約定或發生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增減；
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
3.工程造價管理部門公布的價格調整；
4.一周內非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時；
5.合同約定的其他增減或調整。
乙方應在上述情況發生后10天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天內不作答復，視為已經批準。
第二十條工程款預付
甲方按協議條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工后按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議預付，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十一條工程量的核實確認
乙方按協議條款約定時間，向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程數量（以下簡稱計量），并在計量24小時前通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。乙方無正當理由不參加計量，甲方自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告后3天內未進行計量，從第4天起，乙方報告中開列的工程量即視為已被確認，作為工程價款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果無效。
甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
甲方根據協議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算、支付工程價款。甲方在其代表計量簽字后10天內不予支付，乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知5天后停止施工，甲方承擔違約責任。
經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程價款。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程價款的利息率。
材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
甲方按照協議條款約定的材料設備種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方支付相應保管費用。保管期間材料設備發生損壞丟失，甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。
甲方供應的材料、設備與清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料設備單價與清單不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料設備的種類、規格、質量等級與清單不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量。乙方開箱時須請甲方到場，出現缺件或質量等級、規格與清單不符，由甲方負責補足缺件或重新采購。
3.甲方供應材料與清單規格型號不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應經濟支出。
4.到貨地點與清單不符，甲方負責倒運至清單指定地點。
5.供應數量少于清單約定數量時，甲方將數量補齊。多于清單約定數量時，甲方負責將多余部分運出施工現場。
6.供應時間早于清單約定日期，甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成乙方的損失。
經乙方檢驗通過之后發現有與清單的規格、質量等級不符的情況，甲方仍應承擔重新采購及拆除的重建的經濟支出，并相應順延工期。
第二十四條乙方采購材料設備
乙方根據協議條款約定，按照設計和規范的要求采購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計和規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備不符合規范和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
設計變更
第二十五條設計變更
乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意，并由甲方取得以下批準：
（1）超過原設計標準和規模時，須經原設計和規劃審查部門批準，取得相應追究投資和材料指標；
（2）送原設計單位審查，取得相應圖紙和說明
施工中甲方對原設計進行變更，在取得上述兩項批準后，向乙方發出變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。
雙方辦理變更、洽商后，乙方按甲方代表要求，進行下列變更：
1.增減合同中約定的工程數量；
2.更改有關工程的性質、質量、規格；
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
4.增加工程需要的附加工作；
5.改變有關工程的施工時間和順序。
第二十六條確定變更價款
發生第二十四條約定的變更后，在雙方協商的時間內，乙方按下列方法提出變更價格，報甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期：
1.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算、變更合同價
款；
2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；
3.合同中沒有類似和適用的價格，由乙方提出適當的變更價格，送甲方代表批準執行。
甲方代表不能同意乙方提出的變更價格，在乙方提出后10天內通知乙方提請工程造價管理部門裁定（實行社會監理的，由總監理工程師暫定，事后提請工程造價管理部門裁定），對裁定仍有異議，按第三十條約定的方法解決。
竣工與結算
第二十七條竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收，或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按協議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用。
因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
第二十八條竣工結算
竣工報告批準后，乙方應按國家有關規定和協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后應及時給予批準或提出修改意見，在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦銀行，并將副本送乙方。銀行審核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天內將竣工工程交付甲方。
由于甲方違反有關規定和約定，經辦銀行不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。
甲方無正當理由收到竣工報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款的利息，并承擔違約責任。
第二十九條質量保證期
乙方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單項驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。
保修期間，乙方應在接到修理通知之日后10天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部份，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的經濟支出，由甲方承擔。
采取按合同價款一定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后20天內結算，將剩余保修金和按協議條款約定利率計息的利息一起退還乙方，不足部分由乙方交付。
爭議、違約和索賠
第三十條爭議
甲乙雙方因合同發生爭議，要求調解、仲裁、起訴的，可按協議條款的約定，采用以下一種或幾種方式解決：
1.向協議條款約定的單位或人員要求調解；
2.向有管轄權的仲裁機關申請仲裁；
3.向有管轄權的人民法院起訴。
發生爭議后，除出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完成工程。
1.合同確已無法履行；
2.雙方協議停止施工；
3.調解要求停止施工，且為雙方接受；
4.仲裁機關要求停止施工；
5.法院要求停止施工。
第三十一條違約
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
因乙方原因致使建設工程質量不符合約定的，甲方有權請求乙方在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應承擔違約責任。
因乙方原因致使建設工程質量不符合約定，造成人身和財產損害的，乙方應承擔損害賠償責任。
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。但違約方遲延履行或者有其他違約行為致使嚴重影響訂立合同所期望的經濟利益的，對方可以不經催告解除合同。
第三十二條索賠
甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據；
2.索賠事件發生后20天內，向甲方發出要求索賠的通知；
3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。
其他
第三十三條安全施工
乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔保護措施費用。
在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
甲方要求采用專利技術和特殊工藝，需負責辦理相應的申報、審批手續、承擔申報、試驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。
乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的更改及對原定材料、設備的換用，必須經甲方代表批準。
以上發生的費用和獲得的收益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表，并報告有關管理部門和采取有效保護措施。甲方代表應在收到通知后12小時內對乙方采取的措施給予批準或提出處理意見。甲方承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
乙方可按投標書和協議條款約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
除協議條款另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力
不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報情況，按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。
不可抗力發生后，乙方應每隔10天向甲方報告一次損失情況。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔：
1.工程本身的損害由甲方承擔；
2.人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用；
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔；
4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。
不可抗力的認定標準是＿＿＿＿＿＿＿。
第三十八條保險（如有時）
甲方按協議條款的約定，辦理建筑工程和在施工場地甲方人員及第三方人員生命財產和保險。
乙方辦理自己在施工場地人員生命財產和機械設備的保險。
投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止
本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。
第四十一條合同份數
合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數按協議條款約定，由甲乙雙方分送有關部門
建設工程施工合同糾紛訴狀篇七
蘇州市建設工程施工合同(條款)
第一部分?固定單價合同
一、?合同價款的確定：
1.1?本項目合同價款采用固定單價，風險系數為：?3％?4％?5％?6％?其它％。
1.2?本合同價款中包含的風險范圍為以下√項，風險范圍以內綜合單價不調整，風險范圍以外按實調整，調整辦法見本合同第二分部“?合同價款的調整”部分的約定。
1.2.1?工程量增減15％以內，綜合單價不調整。
1.2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件，在合同工期內，不調整。
1.2.3合同工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5％，?10％以內不調整：
1.2.4其它說明。
二、合同價款的調整：
2.1?工程量的調整原則
本項目超出工程量清單及風險范圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生計量，承包人提出，發包人確認。
2.2?合同價款的調整
2.2.1?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件除材料價格外按照以下√項調整，材料價格的調整按照2.2.5款約定。
2.2.1.1?合同工期內遇價格調整文件，均按文件規定調整。
2.2.1.2?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，均按文件規定調整。
2.2.1.3?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調增的，按文件規定執行；文件規定較原約定調減的，按原約定不調整。
2.2.1.4?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，不按文件規定調整。
2.2.1.5?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調減的，按文件規定執行；文件規定較原約定調增的，按原約定不調整。
2.2.1.6?其它約定：。
2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，綜合單價確定原則為以下√項：
2.2.2.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格。
2.2.2.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格。
2.2.2.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人提出，發包人確認。
2.2.2.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮％，為結算工程綜合單價。
2.2.2.5?其它約定：。
2.2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.2.3.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。
2.2.3.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。
2.2.3.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。
2.2.3.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。
2.2.3.5?其它約定：。
2.2.4?在本項目上因清單項目內容、特征改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.2.4.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。
2.2.4.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.2款。
2.2.4.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.2款。
2.2.4.5?其它調整方式：。
2.2.5?材料價格的調整。
2.2.5.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：
2.2.5.1.1合同工期內遇價格調整文件中涉及材料價格調整規定的，均按文件規定調整。
2.2.5.1.2合同工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。
2.2.5.1.3由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由發包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由承包人受益。
2.2.5.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由承包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由發包人受益。
2.2.5.1.5其它約定。
2.2.5.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：
2.2.5.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.2.5.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.2.5.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.2.5.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.2.5.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。
2.2.5.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。
2.2.5.2.7?其它約定。
（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）
2.2.6?措施費用的調整。
2.2.6.1?本項目風險范圍以外的措施費用均可按實調整。
2.2.6.2?措施費用調整采用下列√項方式：
2.2.6.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。
2.2.6.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。
2.2.6.2.4?其它約定：。
2.3?其它工程項目費用的確定與調整
2.3.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。
2.3.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。
2.3.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。（以合同工期為參照對象）
2.3.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）
2.3.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：
2.3.5.1?按照發包人提供價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.4?其它約定。
2.3.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：
。
2.3.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：
2.3.7.1?由發包人支付。
2.3.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。
2.3.7.3核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。
2.3.7.4?審核費用支付。
2.4?補充約定：
第二部分?固定總價合同
一、合同價款的確定：
1.1?本項目合同價款采用固定總價，包干系數為：?3％?4％?5％6％?其它％。
1.2?本合同價款中包含的包干范圍為以下√項，包干范圍以內合同價款不予調整，包干范圍以外按實調整，調整辦法見本合同第二分部“合同價款的調整”部分的約定。
1.2.1?本項目在施工圖紙范圍內，工程量已經雙方核實無誤，工程量不調整。
1.2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件，在合同工期內，不調整（不可競爭費除外）。
1.2.3?合同工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5％，?10％以內不調整；
1.2.4其它說明。
二、合同價款的調整：
2.1?工程量的調整
本項目超出施工圖紙及包干范圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生工程量計量，由承包人提出，發包人確認。
2.2?合同價款的調整
2.2.1在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，合同價款予以調整，調整辦法為以下√項：
2.2.1.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。
2.2.1.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。
2.2.1.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增（或變更）項目的價格，經對方確認后乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。
2.2.1.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮％，為結算工程價款。
2.2.1.5?其它約定：。
2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.2.2.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。
2.2.2.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。
2.2.2.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。
2.2.2.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。
2.2.2.5?其它約定：。
2.2.3?在本項目上因清單項目內容、特征改變，合同價款予以調整，其綜合單價調整辦法為以下√項：
2.2.3.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。
2.2.3.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.1款。
2.2.3.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.1款。
2.2.3.5?其它調整方式：。
2.2.4?材料價格的調整。
2.2.4.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：
2.2.4.1.1合同工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。
2.2.4.1.2由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由發包人承擔，價格下跌產生的差價由承包人受益。
2.2.4.1.3由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由承包人承擔，價格下跌產生的差價由發包人受益。
2.2.4.1.4其它約定。
2.2.4.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：
2.2.4.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.2.4.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.2.4.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.2.4.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.2.4.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。
2.2.4.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。
2.2.4.2.7?其它約定。
（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）
2.2.5?措施費用的調整。
2.2.5.1?本項目包干范圍以外的措施費用均可按實調整。
2.2.5.2?措施費用調整采用下列√項方式：
2.2.5.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。
2.2.5.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。
2.2.5.2.4?其它約定：。
2.3?其它工程項目費用的確定與調整
2.3.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。
2.3.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。
2.3.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。
2.3.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）
2.3.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：
2.3.5.1?按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.3.5.4?其它約定。
2.3.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：
。
2.3.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：
2.3.7.1?由發包人支付。
2.3.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。
2.3.7.3?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。
2.3.7.4?審核費用支付。
2.4?補充約定：
第三部分?可調整格合同
一、合同價款的確定
本項目合同價款采用可調整格合同形式。
二、合同價款的調整
2.1?工程量的調整
在本項目上發生的所有工程量均按實調整，調整原則為按實計量，承包人提出，發包人確認。
2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件按以下√項調整：
2.2.1?合同工期內遇價格調整文件，均按文件規定調整。
2.2.2?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，均文件規定調整。
2.2.3?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調增的，按文件規定執行；文件規定較原約定調減的，按原約定不調整。
2.2.4?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，不按文件規定調整。
2.2.5?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調減的，按文件規定執行；文件規定較原約定調增的，按原約定不調整。
2.2.6?其它約定：。
2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.3.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格。
2.3.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格。
2.3.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增（或變更）項目的價格，經對方確認。
2.3.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為結算工程綜合單價。
2.3.5?其它約定：。
2.4?在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.4.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。
2.4.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。
2.4.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。
2.4.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。
2.4.5?其它約定：。
2.5?在本項目上因清單項目內容、特征改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：
2.5.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。
2.5.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.3款。
2.5.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.3款。
2.5.5?其它調整方式：。
2.6?材料價格的調整。
2.6.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：
2.6.1.1合同工期內遇價格調整文件中涉及材料價格調整規定的，均按文件規定調整。
2.6.1.2合同工期內材料價格變化超過?％幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。
2.6.1.3由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由發包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由承包人受益。
2.6.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由承包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由發包人受益。
2.6.1.6其它約定。
2.6.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：
2.6.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.6.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.6.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。
2.6.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。
2.6.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。
2.6.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。
2.6.2.7?其它約定。
（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）
2.7?措施費用的調整。
2.7.1?在本項目上發生的措施費用均可按實調整。
2.7.2?措施費用調整采用下列√項方式：
2.7.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。
2.7.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。
2.7.2.4?其它約定：。
2.8?其它工程項目費用的確定與調整
2.8.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。
2.8.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。
2.8.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。
2.8.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）
2.8.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：
2.8.5.1?按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.8.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.8.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。
2.8.5.4?其它約定。
2.8.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：
。
2.8.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：
2.8.7.1?由發包人支付。
2.8.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。
2.8.7.3?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。
2.8.7.4?審核費用支付。
2.9?補充約定：
建設工程施工合同糾紛訴狀篇八
甲方(房主)：_____________乙方(承租人)：_____________電話：_____________
乙方需向甲方提供個人身份證正反面復印件一份留檔使用(必需真實有效)甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議：_________________
一、甲方將自有的坐落在__________(簡稱本房產)，出租給乙方作_____________使用。雙方約定本房產的租賃期為_20___年_8_月_____15_日起到_20___年_8_月_14_日。共計_____12_個月。
二、本房屋年租金為(人民幣大寫)：_____________(小寫：_________________￥__________)，租金每半年結算，分兩次付清。
三、租金支付時間及方式：_________________第一次于20__年8月15日前支付元，第二次于20__年2月15日前支付元。
四、乙方租賃期間，水費、電費、寬帶費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方承擔。其中水費3元每噸，生活用水10元每人每月，電費1元每度，寬帶費10元每月，以上費用每月15號收取一次。
附：_________________電表底數__________度，水表底數__________噸。五、房屋出租保證金
1、首次交付租金時，乙方應另付保證金(人民幣大寫)_壹仟_元整(小寫：__________________元)。退租時甲乙雙方無任何異議，甲方將保證金退還給乙方。
六、乙方租用本房產后應注意以下事項：_________________
甲方不分擔乙方在租房期內對其自身造成的損失和對第三方造成的任何道德、經濟糾紛。
1、乙方應遵守中國法律，不做違法亂紀的活動，若有違反法律，由乙方負責。
2、乙方應注意居住安全，自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拉、亂接電線;對于防盜、防火、用電安全進行經常檢查。如乙方措施不當造成損失，其損失由乙方自行承擔;造成甲方房屋財產損失，由乙方全額賠償給甲方;造成第三方房屋財產損失，由乙方負責處理，由乙方全額賠償對方，并按違約處理。
3、屋內用具不得損壞、丟失，否則，照價賠償。
建設工程施工合同糾紛訴狀篇九
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規的規定，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協議：
第一條、工程概況
1、施工名稱： 辦公樓內墻面裝修
2、施工地點：四平市鐵東區開發區大路2499號
第二條、承包范圍：行政辦公樓內墻粉刷。
第三條、工程要求：符合吉林省的有關規定及國家驗收標準。
第四條、合同工期：總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20__年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言：漢語。
2、適用法律、法規：中華人民共和國有關法律、法規。
第六條、工地代表
甲方代表：
乙方代表：王*軍
第七條、工程量、合同造價、結算方式：
1、工程量：粉刷面積為 。
2、合同造價：甲方以 固定總價 的標準計算合同價款，共計人民幣(大寫)，小寫： (： ) 元整。
3、付款方式： 工程竣工驗收合格并結算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結算方式： 結算審核后，由施工方出具四平地區稅務部門開具的全額工程類發票，甲方于七日內將工程款的95%，一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題，并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。
5、負責協調乙方施工現場與相關單位之間的關系。
6、協助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現場的各項檢查。
7、監督乙方的安全生產、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。
2、接受甲方的工作指導及工程質量的監督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質量和工期，如發生質量問題，根據損失給予甲方相應賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護要求
1、施工方須設置專職安全員，負責施工現場安全，作好施工現場安全管理工作。
2、嚴格按照《勞動法》規定對現場施工人員進行管理，按照安全操作規程和現場各項規章制度進行施工，并采取嚴格的安全防護措施，
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用。
第十一條 技術要求
1、乙方根據工程的具體情況，派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。
2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現脫落、發霉等現象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業及白象食品股份有限公司吉*分公司的有關文明施工的規定，不得擾亂建設單位正常秩序。
2、進入現場施工的人員應有禮貌，不得頂撞甲方。
3、使用的生活設施應保持整潔衛生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區內吸煙，由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應協商解決。
3、當合同雙方發生爭議時，可以通過協商或申請施工合同管理機構有關合同管理部門調解，不愿通過協商調解或調解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著友好合作的精神，另行商定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇十
第一章詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》）組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
1.發包方（簡稱甲方）；《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協議條款》中指定的代表人。
3.承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格并被發包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
5.社會監理：受甲方委托、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
9.工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。
10.工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
11.合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
12.經濟支出：在施工中發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13.費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。
15.開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
16.竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
22.質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。
23.協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。
第二條合同文件及解釋順序
1.合同文件應能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
（1）《協議條款》；
（2）《合同條件》；
（3）洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；
（4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
（5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
（6）標準、規范和其它有關技術資料、技術要求；
（7）構成合同一部分的其它文件。
2.當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。
3.施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒有相應的標準、規范時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規范。
4.國內沒有相應的標準、規范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范，應報請電力行業主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
5.規定、翻譯和制定標準、規范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙
1.甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。
4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。
5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條第二款約定處理。
6.乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
建設工程施工合同糾紛訴狀篇十一
發包方(甲方)________________
承包方(乙方)________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
二、工程范圍及內容
工程量：________________
承包形式：________________
三、工期
1、開工日期：________________
2、竣工日期：________________
3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。
四、質量標準采用下列
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為：
五、合同價款
本合同工程價款結算采用下列 種方式：
1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為 ，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在________%以內，雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過________%的，雙方應另行簽訂補充協議 .
2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行：
(1) 工程預算價：________(工程結束后按實結算)
工程單價：________(含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或 進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月 日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價____%以內，無需追加合同，超過____%，須另訂合同。
(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明： 完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為：_________
扣回工程預付款的方式為：_________
2、工程款按 方式支付，具體為：_________
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的____%;
(3)________________________
(4)________________________
(5)總工程款的_________%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形， 后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應：__________________
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。質量保證期 年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于 小時，負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后 小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后 天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式 份。
8、其他約定 ： 按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的 %支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。
3、項目經理 ：現場代表(乙方)____
監理：____現場代表(甲方)____
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。
3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知_____日內進場維修，_____日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期，每超過_________天，按合同總價款的 承擔違約金，或每天按_____元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的_____%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章 后生效。
2、本協議于 年 月 日在 簽署。
3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)_______乙方(簽章)_______
_______年____月____日______年____月____日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇十二
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源:
二、 施工工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天
三、 質量標準
工程質量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)
五、協議生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本協議雙方約定： 后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規定，向發包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為 。工程竣工后，經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數
雙方約定合同副本份數：
十、補充條款
十一、其他
雙方約定的其他工程質量維修事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇十三
甲方：_________________________
乙方：_________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《建設工程質量管理條例》和《南京市裝飾裝修管理條例》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：____________________________________________________________。
1.2工程內容和施工方法以甲方簽字確認的設計圖紙、乙方工程預算及工藝說明為準。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_______種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。
(3)乙方包工，甲方提供全部材料。
1.4工程期限_______天，開工日期_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日。
1.5合同價款：本合同工程總價為(大寫)：______________元。
1.6雙方約定，本工程價款，以下列第_______項方式結算：
(1)以設計圖紙所含項目、預算一次性總包，甲方無須支付超額部分款項。
(2)預算單價不變，按實際發生并經甲方確認的工程項目結算。乙方工程結算，除去甲方要求變更的項目，其結算價不應超過預算價的百分之_______。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有相應資質的工程監理公司簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式、監理工程師的職責及工程監理的內容書面通知乙方，乙方需配合監理公司的工作。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
第四條甲方義務
4.1甲方應在裝修開工前告知物業管理單位及相鄰權利人，并辦好相關審批手續。
4.2甲方應在開工前_______日，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋等。
4.3施工期間甲方提供自來水_______度(水表起始度數_______度)，電_______度(電表起始度數_______度)，超過部分由乙方支付。
4.4甲方涉及建筑主體、承重結構、設備管線等變動的，需到有關部門辦理相關手續。
4.5施工期間甲方仍需使用該居室的，應協助做好非作業時間的保衛、消防等項工作。
4.6甲方應參與裝飾材料及工程質量的驗收。
4.7施工期間甲方負責做好相鄰住戶的解釋工作并督促乙方做好公共走道的衛生清掃工作。
第五條乙方義務
5.1乙方應將有關政策法規、規范及驗收標準事先書面告知甲方。
5.2甲方對乙方提供的材料、工程預算、施工工藝、工程保修等提出詢問，乙方應當做出真實、明確的答復。
5.3乙方應嚴格按設計圖紙做好工程預算，不得故意漏項。工程預算必須標明材料品種、品牌、材質(天然或者人造材料)及工藝說明，并經甲方簽字確認。
故意漏項是指：乙方在工程預算中主觀故意漏報施工項目，以低價吸引甲方，開工后采用變更或增項手段提高工程造價的行為。包括但不限于以下幾種情況：①項目在設計中包含，但預算中不報;②應做防水或找平層，預算不報防水或找平層價格;③水電項目不分項和明細報價，只報一個總價，開工后隨意加價;④不注明材料品種和材質，以低價材料冒充高價材料，以人造材料冒充天然材料;⑤低報項目單位面積或數量，開工后增加單位面積和數量;⑥木門、櫥柜等木制品不報五金配件等。
乙方在預算書中告知甲方的，不屬于故意漏項。
5.4乙方應嚴格按設計圖紙施工，嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程施工。
5.5乙方應保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
5.6乙方應妥善保管好甲方提供的材料、設備，如有遺失或損壞，由乙方負責賠償。
5.7乙方應保證施工現場的整潔，每日完工后及時清掃施工現場及受其影響的公共走道。
第六條工程項目變更
工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，并及時附上經甲方簽字確認的變更圖紙，同時調整相關工程費用及工期。工程變更協議及變更圖紙，作為竣工結算和順延工期的依據。
第七條材料的提供
7.1甲方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知乙方并向乙方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由雙方共同驗收并辦理交接手續。
7.2乙方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知甲方，并向甲方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由甲方驗收并簽字確認。
7.3裝飾裝修材料必須符合中華人民共和國國家標準gb50325-20__《民用建筑工程室內環境污染控制規范》和國家室內裝飾裝修材料有害物質限量的相關標準，嚴禁使用國家明令淘汰的材料。
第八條工期延誤
8.1對下列原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其它情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
8.3甲方未按期支付工程款，工期相應順延。
8.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：按gb50210-20__《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》、gb50327-20__《住宅裝飾裝修工程施工規范》和gb50325-20__《民用建筑工程室內環境污染控制規范》執行。
施工過程中對工程質量發生爭議，雙方可聘請具有資質證書的質量鑒定機構對工程質量予以鑒定。經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定費用由乙方承擔;經鑒定工程質量符合合同約定的標準，鑒定費用由甲方承擔。
第十條工程驗收
10.1雙方約定分下列階段對工程質量進行驗收。
(1)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收;
(2) 瓦、木工程階段驗收 (墻地磚、小型砌體、粉刷、木制品等工程項目);
(3) 油漆工程階段驗收(墻、頂面乳膠漆，木器漆、墻紙等工程項目);
(4) 工程竣工驗收。
在進行工程階段驗收時，雙方應注意隱蔽工程質量。包括：防水、電氣管線、給排水管道鋪設、吊頂內吊筋、龍骨等。
乙方應提前兩天通知甲方驗收，階段驗收合格后雙方應在_______日內填寫工程階段驗收單。
10.2在竣工驗收前，對室內環境污染物濃度檢測按下例第_______種方式處理：
1.進行檢測;
2.不進行檢測。
室內環境污染物檢測，應在工程完工至少7天以后，工程交付使用前進行。檢測機構必須具有相應資格，檢測時，雙方均應到場。
雙方約定，檢測結果符合gb50325-20__《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的規定(室內環境污染物限量標準見附表11)，檢測費由甲方承擔;檢測不合格，檢測費和治理費由乙方承擔。
檢測室內環境污染物時，由甲方自行采購的家俱、窗簾等含有污染源的物品不得進入工程現場。
10.3如進行室內環境污染物檢測，乙方應在檢測合格后_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
不進行室內環境污染物檢測，乙方應在工程完工后_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
10.4甲方應在收到工程竣工驗收報告后_____日內組織驗收。
10.5驗收合格由甲方簽字確認。
驗收不合格，甲方應提出整改意見，乙方應在_____日內完成整改，重新提交驗收報告并承擔由自身原因造成的整改費用(包括材料費、施工費等)。甲方提出整改意見后，乙方未在約定時間內完成整改的，視為工期延誤，按13.4條款支付違約金。
甲方在約定的期限內，無正當理由不組織驗收，又不提出整改意見，視為工程竣工驗收合格。工程竣工驗收合格日期為竣工日期，甲方應從竣工次日起承擔元/天的工程保管費。
10.6因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，應簽訂補充協議，明確雙方權利義務。
甩項是指：個別工程項目由于甲方所購設備不能及時到位的原因，不能按時完工，但又不影響工程竣工驗收的項目。
10.7竣工驗收時，乙方應向甲方提交工程竣工圖紙。
乙方向甲方提交竣工圖紙的時間為__________年__________月__________日，共計__________份，圖紙種類有：
① 電源控制線路竣工圖紙;
② 弱電控制線路竣工圖紙;
③ 冷、熱水管輔設安裝竣工圖紙;
第十一條工程保修
11.1在正常使用條件下，乙方施工的下列工程項目保修期為：
(1)衛生間墻、地面防水及有防水要求的房間和墻面防滲漏項目為_____年(不得低于5年);
(2)電氣管線、給排水管道、設備安裝為_____年(不得低于2年);
(3)裝飾裝修工程項目為_____年(不得低于2年);
(4)木地板、廚柜_____年(不得低于1年);
11.2甲方提供的裝飾材料設備的保修，由甲方自行負責。
11.3保修期內，乙方應在接到保修通知之后______日內派人維修，否則，甲方可委托其他單位或人員維修，所產生的費用由乙方承擔(甲方原因造成返修的費用除外)。
11.4乙方應在工程保修期內，對施工項目產生的工程質量問題進行維修。兩次維修仍不能達到質量標準的，乙方應當負責更換，不能更換的，應當賠償損失。
11.5保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程量的核實和工程款支付
12.1工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清單報告，甲方應在接到報告______日內通知乙方，核實竣工工程數量(以下簡稱計量)，乙方應為計量提供便利條件并派人參加。
甲方收到竣工工程量清單報告______日內未通知乙方進行計量，乙方報告中開列的工程量視為被甲方確認，作為工程款結算的依據。
乙方無正當理由不參加計量，甲方自行核實，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。
乙方超出設計圖紙范圍且未經甲方簽字確認而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予計量。
竣工工程量經甲方確認后，乙方應向甲方提交竣工工程款結算清單，并將有關資料
交甲方。甲方接到資料后______日內如未提出異議，即視為同意，雙方應填寫工程款結算清單并簽字確認。
12.2雙方約定按以下步驟支付工程款。
(1)簽訂合同后______日內，支付工程款總額的百分之______ ，計人民幣____________元。
(2)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收合格后______日內支付工程款總額的百分之____________，計人民幣____________元。
(3)瓦、木工程階段驗收合格后______日內支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。
(4)工程竣工驗收合格后，支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。并于______日內辦理房屋移交手續。
12.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式發票。
第十三條違約責任
13.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
13.2未辦理房屋移交手續，甲方不得使用或擅自動用工程成品，造成的損壞由甲方承擔。
13.3甲方未按期支付工程款，按__________元/天向乙方支付違約金。乙方可向甲方發出催告通知，甲方在收到通知__________日后仍不支付的，乙方有權解除合同。
13.4由于乙方原因造成工期延誤，按__________元/天向甲方支付違約金。甲方可向乙方發出催告通知，乙方在收到通知__________日后仍未完工的，甲方有權解除合同。
13.5乙方在工程預算報價中故意漏項，所增加的工程造價由乙方自行承擔。
13.6由于乙方責任導致室內環境污染物檢測不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視為工程延誤，按13.5條款支付違約金。
13.7乙方在所提供的材料中存在摻雜、摻假、以假充真、以次充好，或不符合雙方約定材料等欺詐行為的，乙方應當以材料價款的一倍給予甲方賠償。
第十四條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，可以通過雙方協商、人民調解或向裝飾裝修主管部門及其管理機構投訴等方式解決，協商和調解不成的，按下列第__________種方式解決：
1.向南京市仲裁委員會申請仲裁;
2.向________人民法院提起訴訟。
第十五條其它約定
15.1工程施工產生的廢棄物，由乙方負責運到甲方(或物業管理部門)指定的地點。
15.2施工期間，甲方將居室外門鑰匙__________把，交給乙方保管。房屋移交時，甲方提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝交付使用。
15.3施工期間，在每日十二時至十四時、十九時至次日七時之間，乙方不得使用產生噪聲或者振動的工具進行施工作業。
15.4由于乙方施工不當，造成甲方相鄰權利人的墻體損壞、管道堵塞、滲漏水、停水停電等，乙方應當及時修復。造成損失的，由甲方先行賠償后有權向乙方追償。
15.5工程竣工交付甲方后，乙方應向甲方出具工程質量保修卡(單)，承諾保修期內的義務。
15.6____________________________________________________________________________。
第十六條附 則
16.1本合同經雙方簽字或者蓋章后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得非法轉包或者分包。
16.3本合同一式__________份，雙方各執__________份，__________________部門_______份。
甲方(蓋章)：___________________乙方(蓋章)：___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建設工程施工合同糾紛訴狀篇十四
發包人（全稱）：_______________________
承包人（全稱）：_______________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________________________________。
工程地點：____________________________________________。
工程內容：____________________________________________。
工程立項批準文號：____________________________________。
資金來源：____________________________________________。
二、工程承包范圍
承包范圍：____________________________________________。
三、合同工期
開工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
合同工期總日歷天數________________天。
四、質量標準
工程質量標準：________________________________________。
五、合同價款
金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。
￥：__________________元（人民幣）。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：____________年_________月_________日
合同訂立地點：____________________________________
本合同雙方約定后生效。
發包人（公章）：_____________
承包人（公章）：_____________
住所：_______________________
住所：_______________________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
電話：_______________________
電話：_______________________
傳真：_______________________
傳真：_______________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：_______________________
賬號：_______________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
附件1上海市建設工程施工合同（通用條款）
一、詞語定義及合同文件
1.詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義。
1.1通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
